Договор Подряда

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2010 в 17:46, Не определен

Описание работы

1. Введение .........................................................................................…3
2. Понятие договора подряда и его отличие от других договоров ...5
3. Стороны в договоре подряда ...………………………………..….10
3.1 Права и обязанности подрядчика ….......…………………………....12
3.2 Права и обязанности Заказчика ...…………………………………....14
3.3Ответственность сторон за нарушение договора подряда …………....17
4. Содержание договора подряда .......................................................19
5. Виды договоров подряда и их краткая характеристика ..............26
5.1 Договор бытового подряда .……………………………………..…....26
5.2 Договор строительного подряда ....…………………………….….....29
5.3 Договор на выполнение работ для государственных нужд .……….….31
5.4 Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ ..33
6. Заключение .......................................................................................36
Судебная практика .………………………………………………......38
Список использованных источников..................................................45

Файлы: 1 файл

Курсовая работа Договор Подряда.doc

— 294.50 Кб (Скачать файл)

      Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т. п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования. В зависимости от сложности объекта строительства проектирование может вестись в одну или в две стадии.

      Сторонами договора являются заказчик и подрядчик (проектировщик, изыскатель). В качестве заказчиков могут выступать любые лица, которые нуждаются в результатах проектных и (или) изыскательских работ. Нередко заказы на выполнение подобных работ делаются лицами, которые сами являются подрядчиками по договорам строительного подряда.

      В качестве подрядчиков выступают субъекты, которые, во-первых, являются предпринимателями и, во-вторых, имеют специальную лицензию на выполнение таких работ.

      Цена  договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще всего приобретает форму сметы, содержащую постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ. Цена не считается существенным условием договора и в случае недостаточного определения ее в договоре может быть установлена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.

      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по смыслу закона всегда носит срочный характер. При заключении договора стороны должны предусмотреть срок, в течение которого подрядчик должен выполнить соответствующие работы и передать их результат заказчику. Общий срок договора может быть разбит на ряд промежуточных сроков, к которым должны быть выполнены отдельные этапы работ. Срок, однако, не относится к существенным условиям договора, так как при отсутствии в договоре четких временных границ подрядчик должен выполнить порученную ему работу в разумный срок после возникновения обязательства (п. 2 ст. 314 ГК РФ).

      Хотя  каких-либо требований к форме договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в законе не содержится, обычно он заключается в письменном виде. На практике до сих пор широко используется форма Примерного договора на создание (передачу) научно-технической продукции, являющегося приложением к Положению о договорах на создание (передачу) научно-технической документации, утвержденному Государственным комитетом СССР по науке и технике 19 ноября 1987 г.

      Договор подряда на выполнение проектных  и (или) изыскательских работ, как и договор строительного подряда, может заключаться и в обычном порядке (ст. 432—444 ГК РФ), и посредством проведения подрядных торгов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 

      Договор подряда - это договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

      В договоре подряда должник передает вещь в собственность кредитора. Однако договор подряда, предусматривая передачу вещи как результата выполненной работы в собственность заказчика, направлен на изготовление вещи, определяемой в момент заключения договора родовыми признаками. Кроме того, подрядчик обязан передать не любую вещь, а именно ту, которая явилась результатом его работы. Таким образом, подряд охватывает отношения не только товарного обращения, но и производства материальных благ.

      В момент заключения договора подряда вещи, которая должна быть передана кредитору, как правило, еще нет в наличии, ее только предстоит изготовить.

      Подрядные отношения направлены на удовлетворение индивидуальных запросов и требований заказчика. Кроме того, по договору подряда вещь может изготавливаться из материала как подрядчика, так и заказчика.

      Подряд в первую очередь обязывает должника изготовить вещь (выполнить работу), а уж затем ее передать.

      Договор подряда охватывает правовым регулированием процесс труда. По договору подряда удовлетворение интереса заказчика обеспечивается результатом работы подрядчика, т.е. основной акцент в регулировании отношений подряда делается на регламентацию достижения и передачи результата труда заказчику. При этом подрядчик как самостоятельно хозяйствующий субъект не зависит от заказчика при определении способа выполнения заказа и достижения результата. Кроме того, для подряда характерно то что подрядчик выполняет работу из собственных материалов, своими силами и средствами, т. е. своим иждивением, рискует не получить вознаграждение за выполненную работу при случайной гибели или повреждении ее результата, т. е. за свой риск.

      Наконец, вещи же, созданные по договору подряда, до момента их передачи заказчику принадлежат на праве собственности подрядчику.

      Последний признак предопределен характером регулируемых гражданским правом имущественных отношений как товарно-денежных. Если работа выполняется безвозмездно, то правовое регулирование взаимоотношений сторон ограничивается лишь определением юридической судьбы изготовленной вещи. Решение вопроса, кому принадлежит результат безвозмездной работы, зависит от того, из чьего материала данная вещь изготовлена. Обязательственно-правовых отношений подряда между изготовителем вещи и владельцем материала в рассматриваемой ситуации не возникает. В то же время поскольку в данном случае имеет место освобождение от имущественной обязанности (от обязанности уплатить вознаграждение за выполненную работу), указанные отношения подпадают под действие норм о дарении (см., например, ст. 572 и 580 ГК).

      Отметим конститутивные признаки обязательства, устанавливаемого договором подряда:

      - подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика;

      - подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом которой является создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей вещи;

      - вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком.

      - подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения обусловленного договором результата;.

      - подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т. е. он выполняет работу своим иждивением и может получить вознаграждение только в том случае, если в ходе выполнения работы он достигает оговоренного договором результата;

      - подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных законом или договором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судебная практика

    Договор подряда довольно широко используется в хозяйственном обороте и порождает большое количество арбитражных споров. Несмотря на то, что судебную практику по большинству ранее дискуссионных вопросов применения этого вида договора можно назвать устоявшейся, немало однотипных дел суды округов разрешают, вынося абсолютно полярные решения.  

    1. Условия о начальном и конечном сроках выполнения работ являются существенными условиями договора подряда. При отсутствии соглашения по указанным условиям договор считается незаключенным.

    Общество  с ограниченной ответственностью (подрядчик) обратилось в арбитражный суд  с иском к акционерному обществу (заказчик) о взыскании неустойки  по договору подряда. Основанием иска послужило несвоевременное исполнение заказчиком обязательств по оплате работ.

    Ранее сторонами был подписан договор  подряда на выполнение строительных работ. Срок начала выполнения работ условиями договора определен не был. За просрочку оплаты работ была установлена неустойка.

    Решением  суда первой инстанции, оставленным  в силе постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования были удовлетворены со ссылкой на ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

    Суд кассационной инстанции отменил  принятые по делу судебные акты, исходя из следующего.

    В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор  считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    Начальный и конечный сроки выполнения работ  согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ являются существенными условиями договора строительного подряда.

    В силу ст. 190 ГК РФ установленный сделкой  срок должен определяться календарной  датой или истечением периода  времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может также определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

    Поскольку договором срок начала выполнения работ  определен не был, договор подряда  считается незаключенным. Следовательно, правовых оснований для взыскания неустойки не имеется. 

    2. Сроки выполнения работ могут быть определены периодом времени, исчисляемым с момента исполнения заказчиком обязанности, предусмотренной договором.

    Акционерное общество обратилось в арбитражный  суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о возврате суммы предварительной оплаты и взыскании неустойки за неисполнение обязательства по проектированию и монтажу оборудования. По условиям подписанного сторонами договора подряда ООО обязано было приступить к выполнению проектных работ в течение 5 дней с момента поступления предварительной оплаты. Указанные работы выполнены не были.

    Решением  суда первой инстанции, оставленным  в силе постановлением суда апелляционной  инстанции, с ответчика взыскана сумма предварительной оплаты. В удовлетворении остальной части иска отказано исходя из следующих обстоятельств.

    Начальный и конечный сроки выполнения работ  в соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ являются существенными условиями договора подряда. В силу ст. 190 ГК РФ установленный  сделкой срок должен определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Поскольку договором начальный срок выполнения работ определяется обстоятельством, которое связано с волей стороны и не является неизбежным, договор подряда считается незаключенным. Следовательно, правовых оснований для взыскания неустойки не имеется.

    Суд кассационной инстанции отменил  принятые по делу судебные акты в части отказа во взыскании неустойки на основании следующего.

    В силу ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного  периодом времени, начинается на следующий  день после календарной даты или  наступления события, которыми определено его начало. По условиям договора момент начала течения срока выполнения работ определен наступлением срока исполнения обязанности заказчика по перечислению предварительной оплаты. Срок перечисления предварительной оплаты подлежит определению по правилам ст.314 ГК РФ о сроке исполнения обязательства. Само перечисление предварительной оплаты не является моментом начала течения срока.

    Просрочка исполнения обязанности по внесению предварительной оплаты влечет применение к отношениям сторон правил, установленных ст. 328 ГК РФ, о встречном исполнении обязательств.

    Таким образом, условие о сроке начала выполнения работ сторонами согласовано, неустойка за просрочку выполнения работы подлежит взысканию.  

    3. Признание незаключенным подписанного сторонами договора подряда не освобождает заказчика от оплаты принятого результата работ.

    Общество  с ограниченной ответственностью (подрядчик) обратилось в арбитражный суд  с иском к акционерному обществу (заказчик) о взыскании задолженности  за выполненные работы. Сторонами  подписан договор подряда, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции железнодорожного пути. Условия о начальном и конечном сроках выполнения работ договором не определены.

    Решением  суда первой инстанции, оставленным  в силе судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены на основании следующего.

    Начальный и конечный сроки выполнения работ  в соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ являются существенными условиями договора подряда.

    Поскольку сторонами не согласованы существенные условия договора подряда, договор, подписанный сторонами, является незаключенным.

    Однако  из двустороннего акта приемки и  справки о стоимости работ, согласованной с заказчиком, следует, что заказчиком приняты работы, выполненные подрядчиком. Таким образом, в результате совершения указанных действий между сторонами возникли отношения, регулируемые нормами главы 37 (Подряд) ГК РФ.

Информация о работе Договор Подряда